|
Объявление о закупке №100253433123100020
|
|
Номер
|
100253433123100020
|
|
Дата и время размещения закупки
|
14.03.2023 14:33
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
14.03.2023 16:33
|
|
Идентификационный код закупки
|
231861000906286100100100080000000244
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ОМВД РОССИИ ПО Г. НЯГАНИ
|
|
ИНН организации
|
8610009062
|
|
КПП организации
|
861001001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Силина Гульшат Дамировна
|
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нягань г, Чернышова, 5/---, ---
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
nyagan_omvd@mail.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
7(346)723-81-75
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Услуги государственной поверки средств измерения, в целях реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
3060.00
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
|
Рабочих дней c даты подписания контракта
|
10
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
16.03.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
20.12.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда,
другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся
инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
|
|
Дополнительные условия
|
В соответствии с проектом Контракта
|
|
Бюджет
|
Федеральный бюджет 2023
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
20.12.2023
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Форма контракта
|
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
Проект договра на метрологические работы (услуги) .doc
|
|
Условия поставки
|
|
Самовывоз товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения поставщика, подрядчика (исполнителя)
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
Вся Россия
|
|
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
|
|
2
|
Ни одна из сторон не несет ответственности за нарушение Договора, допущенное вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникающих помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, военных действий, эпидемии, землетрясения, пожара и других стихийных бедствий.
|
|
3
|
Исполнитель не несёт ответственности за последствия предоставления СИ/ИО для проведения работ/ услуг со скрытыми несоответствиями описанию типа СИ/технической документации на
СИ(ИО), которые невозможно выявить, руководствуясь методикой поверки/калибровки/аттестации.
|
|
4
|
Убытки возмещаются в размере реального ущерба, но не более стоимости неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг, а в случае повреждения или уничтожения СИ/ИО – не более
стоимости такого СИ/ИО. В случае неисполнения требования Заказчика по представлению счета-фактуры, соответствующего установленной форме, размер убытков определяется на основании
платежных документов Заказчика и требования налогового органа об уплате налога (пени). Упущенная выгода возмещению не подлежит.
|
|
5
|
Ответственность Исполнителя: 1. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств), а также в иных случаях неисполнения
обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик/представитель Заказчика направляет Исполнителю требование об уплате штрафа.
|
|
6
|
2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, рассчитанной исходя из цены Договора в размере 10 % от цены Договора, определенной в
пункте 5.1. настоящего Договора.
|
|
7
|
3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).
|
|
8
|
4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства,
и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления пени.
|
|
9
|
5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
|
|
10
|
Ответственность Заказчика: 1. В случае неисполнения Заказчиком/представителем Заказчика обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств),
Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.
|
|
11
|
2. За каждый факт неисполнения Заказчиком/представителем Заказчика обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек). Размер штрафа устанавливается исходя из цены Договора в следующем
порядке: а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно); в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
|
|
12
|
3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
|
|
13
|
4. Общая сумма начисленных штрафов, пеней за ненадлежащее исполнение Заказчиком/представителем Заказчика обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
|
|
14
|
Суммы неустойки (штрафа, пеней), предусмотренные настоящим Договором, сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в адрес другой стороны в десятидневный срок
с момента получения Претензии.
|
|
15
|
В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (штрафа, пеней) либо письма с обоснованием незаконности выставления штрафных санкций он вправе осуществить зачет
указанной задолженности при оплате Договора. При этом в акте приемки указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора, размер неустойки
подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.
|
|
16
|
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения исполнителя, с соблюдением претензионного порядка
урегулирования. Ответ на претензию должен быть дан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента её получения.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПОВЕРКА В ЦСМ. Поверка. Дальномер лазерный RGK D1500
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
В проекте Контракта
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
3060.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
3060.00
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ФБУ "УРАЛТЕСТ" (ИНН: 6662005668, КПП:668501001)
|
|
|
|
Статус закупки: Закупка не состоялась
|
|
Информация предоставлена на: 14.03.2023 17:41
|
Полная информация по тендеру закрыта